Licitación Obras

L162 Namur – Luxembourg, tronçon Haversin - Marloie Modernisation de l’Axe 3 : rectification de tracé, renouvellement de rails, de ballast et de quais, et l'équipement des quais - Voies électrifiées en 3 kV

Anuncio publicado en francés. El análisis con IA se lo resume en su idioma.

Presentación de ofertas cerrado — 15 de enero de 2026 a las 14:00

Anuncio oficial y documentos

Comprador público: Infrabel sa
Saint-Gilles
Lugar de ejecución: Luxemburgo
Procedimiento: Procedimiento abierto
Cualquier empresa puede presentar una oferta.
Publicación: 15 de diciembre de 2025
Idioma del anuncio: Francés

Análisis IA: ¿presentarse o no?

Resumen en español, criterios, documentos que deben aportarse y veredicto GO / NO GO en un minuto.

Crear mi cuenta gratuita

Análisis ilimitados durante los 14 días de prueba Pro, sin tarjeta.

Descripción

Il est question d’un marché à tranches, comprenant une tranche ferme et une tranche conditionnelle : La tranche ferme comprend principalement : le renouvellement de rails ; le renouvellement de ballast avec ou sans renouvellement de fondation ; la rectification du tracé des voies ; le renouvellement (rehaussement et allongement) de quais. La tranche conditionnelle comprend uniquement l’équipement des quais renouvelés.

Códigos CPV

Códigos europeos que clasifican el objeto del contrato. Gracias a ellos encontramos las licitaciones de su oficio.

45000000

Precios ganadores de contratos comparables

Un cuarto por debajo de: 4.810.001 €
Mediana: 7.740.130 €
Un cuarto por encima de: 12.973.934 €

Importes sin IVA adjudicados en los últimos 3 años para 324 contratos del mismo grupo CPV (4500…), excluidos los acuerdos marco. La mitad de los contratos se sitúa entre los dos cuartiles. Fuente TED: sobre todo contratos por encima de los umbrales europeos, por lo que los importes son más bien elevados.

Competidores probables: quién gana con este comprador en este ámbito

Strukton Rail NV · 9 contratos ganados
MOBIX S.A. · 7 contratos ganados
JACOPS NV · 7 contratos ganados
De Witte-Vandecaveye BV · 5 contratos ganados
SOCOGETRA SA · 4 contratos ganados

Socios y subcontratistas

¿Contrato demasiado grande o demasiado amplio para usted solo? Preséntese en unión temporal de empresas, o propóngase como subcontratista.

Cree su cuenta gratuita para ver quién busca un socio en este contrato, e inscribirse.

Empresas que ganan este tipo de contrato en la región

Galère · 1 contrato ganado en 3 años
ELOY TRAVAUX · 1 contrato ganado en 3 años
QUINTELIER · 1 contrato ganado en 3 años

Posibles socios en unión temporal de empresas o en subcontratación… y competidores que conviene conocer.

Contratos similares ya adjudicados

Contrato	Adjudicatario	Importe
CSC N°57/52/4/24/005 LGV 2 – Louvain – Ans, tronçons Louvain – Hoegaarden - Pousset Renouvellement des traverses sur la LGV2 avec un train de renouvellement Infrabel sa · 10 de junio de 2025	STRUKTON RAIL	14.972.981 €
Ligne 42 : Rivage / Trois-Vierges (CFL) Gare de Vielsalm (Voies électrifiées en 25KV) Entretien liaison 31AV/BV Infrabel sa · 6 de marzo de 2025	ENTREPRISE JEROUVILLE	114.400 €
Burgerlijke Bouwkunde voor het verbeteren van de waterhuishouding op L53 tussen kp21.70 en kp23.00, aanleg van een aanpalende fietsweg en rioleringswerken op grondgebied van Malderen Infrabel sa · 8 de enero de 2025	DE WITTE - VANDECAVEYE	8.268.722 €
Kerselaar - bouwen van 50 appartementen + buurthuis ONS ONDERDAK bv · 21 de octubre de 2026	BOUWONDERNEMING DAMMAN	61.974.752 €
Marché de travaux d‘aménagement de 4 unités de soins C.H.R. de la Citadelle · 21 de octubre de 2026	Entreprises générales Louis Duchene Emil Palm CEGELEC SA EEG	12.000.681 €

Source : TED – Office des publications de l'Union européenne © Union européenne, données retraitées. Referencia 829077-2025.